Ayuntamiento de Lubrín
Secretaría
Publicado: 07/09/2015

Contratación de Obras - Licitaciones: Procedimiento Negociado -

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN 1

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO "AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN"; COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN






Expediente: JULIO 2015

Título: AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN

Municipio: LUBRÍN (ALMERÍA)

Código CPV: 45316100-6 (Instalación de equipo de alumbrado exterior)

























ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Régimen jurídico del contrato


2. Objeto del contrato
3. Presupuesto de licitación y precio del contrato
4. Financiación
5. Plazo y lugar de ejecución
6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar 7. Órgano de contratación y Perfil del contratante
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8. Procedimiento de Adjudicación
9. Presentación de las proposiciones 10. Selección del contratista y adjudicación 11. Formalización del contrato

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12. Principio de riesgo y ventura
13. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
14. Actuaciones previas al inicio de las obras 15. Responsable del contrato
16. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras
17. Programa de trabajo
18. Dirección Facultativa de las obras
19. Prescripciones para la ejecución de las obras 20. Subcontratación
21. Plazos y penalidades
22. Régimen de pagos
23. Modificación del contrato de obras
24. Recepción de las obras
25. Certificación final de obras
26. Plazo de garantía
27. Liquidación de las obras
28. Abonos de intereses de demora y costes de cobro
29. Resolución del contrato
30. Devolución o cancelación de la garantía

CAPÍTULO IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

31. Prerrogativas de la Administración
32. Jurisdicción competente

CAPÍTULO V. ANEXOS

ANEXO I. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

ANEXO II. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL
Anexo II-A: Declaración responsable de capacidad para contratar
Anexo II-B: Solvencia Económica y Financiera

ANEXO III. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Anexo III-A: Solvencia Técnica
Anexo III-B: Requisitos de los técnicos asignados con carácter permanente a la obra
Anexo III-C: Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter permanente a la obra.

ANEXO IV. SOBRE 2
Anexo IV-A. Propuesta de mejoras
Anexo IV-B. Propuesta económica
Anexo IV-C. Garantía adicional

ANEXO V. GARANTÍA DEFINITIVA
Anexo V-A. Modelo de garantía mediante valores anotados
Anexo V-B. Modelo de aval
Anexo V-C. Modelo de certificado de seguro de caución













CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1. Régimen jurídico del contrato

El presente contrato tiene carácter administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en adelante). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego. En todo caso será de aplicación respecto e este pliego lo establecido en el artículo 68 del Reglamento General de la LCAP, en concordancia con el artículo 116 del TRLCSP.

Además de este Pliego tendrá carácter contractual los siguientes documentos:

El Proyecto redactado al efecto y aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de Julio de 2015, en el que se incluye entre otro contenido EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LICITACIÓN.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y no haya sido expresamente derogado, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

La realización de las obras se financiarán con fondos procedentes del FEDER dentro del Programa Operativo Andalucía 2007 - 2013, Eje 4 "Transporte y Energía", mediante cofinanciación con los procedentes, bien de la Junta de Andalucía, bien de la Administración General del Estado con el marco de Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 3 de febrero de 2009, entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público con Fondos FEDER en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De igual forma, al estar subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el presente contrato se regirá a su vez por lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, así como los Reglamentos Comunitarios que regulan las ayudas correspondientes al Fondo de Desarrollo Regional, tales como:

- Reglamento (CE) 1828/2006 del Consejo.

- Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.

- Reglamento 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

La realización de dichas obras de Ahorro y Eficiencia Energética se encuentran encuadradas en la solicitud presentada por el Ayuntamiento de de Lubrín al Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, regulado por la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden de 7 de diciembre de 2010 (Boja nº 244 de 16 de diciembre de 2010) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Cláusula 2. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere este pliego es la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de "AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN" redactado por el Ingeniero Industrial D. PEDRO FERNÁNDEZ PRADAS, colegiado Nº 820, y que forma parte inseparable del presente. Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de Julio de 2015.

El presente contrato de obra, en los términos del Art. 6 del TRLCSP, tiene por objeto la ejecución de la obra prevista en el Proyecto de Ejecución mencionado anteriormente.

La necesidad administrativa a satisfacer con este contrato es reducir la demanda energética mediante la sustitución de las luminarias, por obras de tipo LED; ajustándose a los principios de ahorro energético y, por consiguiente; ahorro económico y reducción de gasto público.

La descripción y características de las obras a realizar por el adjudicatario serán las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta. La clasificación CPV del contrato de obras tiene la nomenclatura principal 45316100-6 (Instalación de equipo de alumbrado exterior).

El contenido de los pliegos de proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares revestirá carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. En caso de discrepancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.



Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de ciento noventa y nueve mil veintiséis euros y sesenta y nueve céntimos de euro IVA incluido (199.026,69 € IVA incluido). Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El Presupuesto base de licitación sin IVA es de ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros y ochenta y siete céntimos de euro (164.484,87 €), ascendiendo el importe del IVA a la cantidad de treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y un euros y ochenta y dos céntimos de euros (34.541,82 €).

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. Aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación del contrato, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

El presente Proyecto está sujeto al Programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (expediente de subvención 413610 de la Agencia Andaluza de la Energía). La cofinanciación con fondos europeos del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 obliga al cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad de las operaciones cofinanciadas con fondos estructurales. Asimismo el contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión.

Además, en el ámbito de las medidas de publicidad establecidas para actuaciones cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se informa que los adjudicatarios del presente contrato serán incluidos en la lista pública de beneficiarios a la que hace referencia el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) de la Comisión de 8 de diciembre de 2006”.

En el supuesto de que, con motivo de la baja en el precio unitario de los bienes a suministrar ofertado por el adjudicatario se produjera un ahorro respecto del presupuesto de licitación del mismo, el importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, a incrementar el número de unidades a suministrar por el adjudicatario, hasta igualar el correspondiente presupuesto de licitación, concretándose así en el momento de la adjudicación.

La reserva de crédito para hacer frente al gasto que se derive de la contratación se realizará respecto al presupuesto máximo de gasto estimado realizándose su fiscalización previa y aprobación una vez sea conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato.

La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven.

La ejecución del suministro está amparada por los créditos de la partida presupuestaria otras inversiones en infraestructuras y uso general.


Cláusula 4. Financiación

El contrato de obra de ejecución del Proyecto de "AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN", estará financiado por el Fondo Europeo FEDER y el Ayuntamiento de LUBRÍN, en la siguiente proporción estimada, de conformidad con la solicitud de subvención realizada, que se encuentra pendiente de resolución:

- SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA: 159.221,35 € (80% del importe solicitado)

- RECURSOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LUBRÍN: 39.805,34 € (20% del importe solicitado)

No obstante lo anterior, y debido a la pendencia de la Resolución favorable de la subvención solicitada, el contrato no se adjudicará hasta la emisión de la resolución favorable de la misma, en los términos solicitados.

Del mismo modo, no se procederá a la adjudicación, hasta la aprobación definitiva de la Modificación de Créditos necesaria, al efecto de dotar la partida presupuestaria correspondiente en el Presupuesto General de la Corporación, para atender a la aportación municipal.

Finalmente, se pone de manifiesto que, en caso de no otorgarse la subvención solicitada, el expediente de contratación quedará archivado sin más trámite, sin que, en ese supuesto, los licitadores tengan derecho alguno a indemnización por los trámites llevados con motivo de la presente contratación administrativa.

a) El Ayuntamiento de Lubrín pagará con fondos propios en cada certificación y factura el 20% correspondiente de conformidad con la legislación vigente.

b) Del 80% restante de las certificaciones y facturas que se expidan el Ayuntamiento hará una cesión del derecho de cobro de la subvención a favor del adjudicatario considerándose efectivamente pagado, de conformidad con el apartado 1) del artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 98/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.


Cláusula 5. Plazo y lugar de ejecución

La ejecución de la obra objeto de este procedimiento negociado tendrá un plazo máximo de 30 días, debiendo estar finalizadas, en todo caso, antes del 15 de septiembre de de 2015.

El lugar de ejecución será el término municipal de Lubrín, según Proyecto de ejecución aprobado.


Cláusula 6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar

6.1. Aptitud y Capacidad

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 62 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la TRLCSP, respectivamente.

De conformidad con el art. 65 del TRLCSP, dada la cuantía del presente contrato de obras no será exigible la clasificación del contratista.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia



Solvencia económica y financiera

Los licitadores vendrán obligados a acreditar su solvencia económica y financiera mediante la aportación de los documentos previstos en el artículo 75 TRLCSP. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
Solvencia técnica en los contratos de obras

Los licitadores vendrán obligados a acreditar su solvencia técnica mediante la aportación de los documentos previstos en el artículo 76 TRLCSP. La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes:
Al tratarse de una obra que incluye labores de instalación en Baja Tensión, deberá adjuntarse la documentación acreditativa de que el personal encargado de la instalación dispone de las autorizaciones administrativas necesarias, para llevar a cabo tales tareas. Pudiendo acreditarse tal extremo conforme a lo dispuesto en el art. 63 TRLCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 TRLCSP la Mesa de contratación podrá recabar del empresario aclaración sobre los certificados o documentos presentados para justificar la solvencia técnica o requerirle para que la presentación de otros complementarios y rechazar aquellas ofertas que no se adecuen a las exigencias y condicionantes del presente pliego o el de prescripciones técnicas.

Se considerará que una empresa es solvente si los elementos propuestos cumplen todas y cada una de las exigencias de las Prescripciones Técnicas incluidas en el Proyecto de ejecución de obra, así como cualquier otra que se defina en la normativa de obligado cumplimiento que les afecte, siendo excluida en caso contrario.

Los licitadores aportarán documento descriptivo de la solución técnica adoptada en su propuesta, en la que se defina la marca, modelo de luminaria, descripciones técnicas y fotografías de todos y cada uno de los productos a instalar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición del órgano de contratación, conforme a las Prescripciones Técnicas del Proyecto.


Cláusula 7. Órgano de contratación y Perfil del contratante

7.1. Órgano de contratación

El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública de Lubrín es la Junta de Gobierno Local, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 51 y disposición adicional segunda del TRLCSP.

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.


7.2. Perfil del contratante

Conforme al artículo 53 TRLCSP y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de este Órgano de contratación, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, se facilita a través de la página Web del Ayuntamiento de Lubrín, www.lubrin.es toda la información relativa a licitaciones, adjudicación y formalización de los contratos.

Cualquier información, respecto de la contratación pública del Ayuntamiento de Lubrín se puede obtener en el siguiente enlace: www.lubrin.es en la pestaña correspondiente a Ayuntamiento y Perfil del Contratante, donde se podrá encontrar toda la información sobre futuras licitaciones, Pliego de condiciones, Anuncio de licitación, Anuncio de actuaciones, Fechas de las actuaciones, Actas de las mesas de contratación, Adjudicación y Formalización.


CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 8. Procedimiento de adjudicación


El contrato de obra se adjudicará mediante procedimiento de NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD puesto que se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 171 d) y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, no supera el límite de 200.000 euros, previsto en el artículo 177.2 del TRLCSP.

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia. Es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas, asistido por una comisión técnica o técnicos que el Ayuntamiento designe para tal finalidad. La Mesa de Contratación estará integrada por el Alcalde que la presidirá y por los vocales siguientes: tres concejales designados por la Alcaldía-Presidencia y la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento. Actuará como Secretario de la Mesa de Contratación un funcionario municipal


Cláusula 9. Presentación de las proposiciones

El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia para ejecutar el contrato a que concurran a la licitación. Estas deberán presentar sus ofertas dentro del plazo que va desde el día siguiente a la recepción de la invitación hasta el día 31 de Julio de 2015.

Cada candidato no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de la proposición implica o supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. Las licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.


9.1. Lugar y plazo de presentación

Las proposiciones se presentarán, desde el día siguiente al de recepción de la invitación hasta el día 31 de Julio de 2015, en el Registro General del Ayuntamiento de Lubrín, Plaza de la Constitución ,1 - 04271 Lubrín (Almería), de lunes a viernes, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas. Se excluye expresamente la presentación en sábado o domingo, o día inhábil. Si dentro de la terminación del plazo cayera algunos de éstos se prorrogará al siguiente hábil la fecha de presentación.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por la Secretaria Municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que haya recibido la documentación, está no será admitida.

9.2. Forma de presentación



Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres -SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2-, firmados por el candidato y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

Las ofertas serán secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a su apertura por el Órgano de Contratación.

Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido. En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfonos fijo y móvil, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el título de la obra, e incluirá la documentación que a continuación se indica:


9.2.1. Sobre Nº1. Documentación Administrativa

En este sobre se incluirán los documentos que se relacionan a continuación, que podrán aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso original.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 54 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, ordenados tal como se indica a continuación.


9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del candidato

1.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

1.2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

1.3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

La presentación del certificado de clasificación con la declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximirán de la obligación de presentar los documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario deberá presentar la citada documentación previamente a la formalización del contrato.

1.4. En cuanto a las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representación

Cuando la solicitud y, en su caso, la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

c) Clasificación administrativa

No procede.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica, financiera y técnica

Los candidatos deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifican en la cláusula sexta y que se relacionan en el presente Pliego. En el mismo apartado se especifican los criterios de selección en función de los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por los empresarios.

e) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria

Asimismo, los candidatos deberán presentar los siguientes documentos:

1. Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Entidad Local contratante y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo en el Anexo II-A.

f) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres

El candidato podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

g) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo

Deben indicarse los efectos que se determinen en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el artículo 152 TRLCSP, actualmente pendiente de desarrollo reglamentario.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

h) Declaraciones responsables

1. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, conforme al modelo establecido en los anexos.

Esta declaración incluirá expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participación puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada a las personas licitadoras en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de las personas adjudicatarias de estos contratos.

2. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o las personas administradoras de las personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al modelo establecido en el anexo, y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso por el órgano de dirección o representación competente de la empresa, persona administradora única, administradoras solidarias, administradoras mancomunadas, o firma del Secretario o Secretaria con el visto bueno de la Presidencia, en el caso de Consejo de Administración.

i) Uniones temporales de empresarios

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión (modelo en anexos).

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción.

j) Jurisdicción de empresas extranjeras

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

k) Registro de Licitadores

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Estado eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, según el modelo que figura como anexo VIII al presente pliego. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente.

l) Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 14 del presente pliego, 'Adjudicación del contrato', podrá presentarse en este sobre la siguiente documentación:

m) Garantía provisional

No se exige.


9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación Técnica

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica

La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse por los medios que se establecen en el Anexo III-A.

En todos los casos, el licitador presentará escrito por el que designa a los técnicos que la empresa asignará con carácter permanente a la obra, los cuales deberán ser como mínimo los establecidos en el Anexo III-B, y reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el párrafo anterior se realizará exclusivamente mediante la presentación, por cada uno de los técnicos propuestos, de una “Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter permanente a la obra”, realizada conforme al modelo establecido en el Anexo III-C, a la cual podrán anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicación, los técnicos designados en el citado escrito no podrán ser sustituidos por los licitadores.

Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad de la Administración para la sustitución de los técnicos.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la cláusula 6.2 de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un licitador.

Los licitadores aportarán documento descriptivo de la solución técnica adoptada en su propuesta conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente Pliego conforme al modelo establecido en el Anexo III-D.

b) Subcontratación

En caso de que así se exija en el Anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.


9.2.2. Sobre nº2. Proposición económica y mejoras ofertadas

En este sobre se incluirá la siguiente documentación:


9.2.2.1. Propuesta de mejoras

El licitador podrá aportar documento, según Anexo IV-A, donde se recojan las mejoras sin repercusión económica incluidas en la oferta económica presentada, y que formarán parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación en el acto de adjudicación.

Para que puedan valorarse las mejoras, las empresas deberán presentar documentación suficientemente acreditativa y explicativa de cada una las mejoras propuestas, debiendo especificarse lo más detalladamente posible. Cada propuesta de mejora debe evaluarse económicamente.

La propuesta de mejora aceptada por el órgano de contratación en la adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.


9.2.2.2. Proposición económica

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que figura como Anexo IV-B.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.


Cláusula 10. Selección del contratista y adjudicación

10.1. Certificación documentos. Acto y apertura

Terminado el plazo de recepción de proposiciones señalada en la invitación, el Secretario del Ayuntamiento expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la Mesa de contratación. En caso que la apertura coincida en sábado se trasladará al inmediato día hábil siguiente.


Certificación y calificación de documentos. Acto del concurso y apertura de sobres.

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre 1. A los efectos de la expresada calificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del sobre 2, y el Secretario de la Mesa certificará la relación de documentos. Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los interesados, haciéndose públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y perfil del contratante del Ayuntamiento de Lubrín concediéndose un plazo no superior a cinco días para que el candidato subsane el error.

La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección con pronunciamiento expreso sobre los admitidos al procedimiento de negociado, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

Seguidamente, se procederá en acto público previamente anunciado a dar cuenta de la puntuación efectuada y a la apertura de la documentación contenida en el sobre 2, levantando acta de todo lo actuado.

Seguidamente elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Presente Pliego.


10.2. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.


10.2.1. Criterios cuantificables mediante formula

Se establece una puntación máxima de 100 puntos para los criterios cuantificables mediante fórmula distribuyendo los mismos de la siguiente forma:

1. Oferta económica (20 puntos). La puntuación económica de una oferta se realizará con arreglo a la siguiente fórmula:

siendo:

POE = Puntuación de la oferta que se valora correspondiente al criterio de adjudicación Oferta Económica (máximo 20 puntos).

BOi = Porcentaje de baja de la oferta

BOmáx = Porcentaje de baja de la oferta más económica entre las ofertadas que no hayan sido rechazadas por presentar valores anormales o desproporcionados de acuerdo a lo indicado para ello en el Pliego


La puntuación económica de la oferta (PE) se redondeara al segundo decimal.

La baja de la oferta (BOi) se calculara con la siguiente fórmula:



siendo:

BOi = Porcentaje de baja de la oferta

OEi = Importe de la oferta

PL = Presupuesto base de licitación que figura en el Proyecto (IVA excluido).

Se consideraran presuntamente anormales o desproporcionadas aquellas ofertas económicas (OEi) cuya baja (BOi) supere a la baja media en valor de: 100 dividido por la baja media. Esto es:



siendo:

BOi = Porcentaje de baja de la oferta

BM = Baja media (media aritmética de las bajas ofertadas)




OEi = Importe de la oferta

Si, con forme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 152 del RDLCSP, apartado 3, que establece lo siguiente: “cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado”.


2. Garantía Adicional (10 puntos). Se valorará con 0 puntos el mantenimiento de acuerdo con lo determinado en el pliego en cuanto a garantía de las luminarias y otros elementos por un mínimo de 5 años, sumándose 2 puntos más por cada año de garantía adicional extendida a todos los elementos instalados, hasta un máximo de cinco años adicionales. Máximo 10 puntos. La puntuación económica de una oferta se realizará con arreglo a la siguiente fórmula:

siendo:

PGA = Puntuación correspondiente a criterio de adjudicación Garantía Adicional (máximo 10 puntos).

n = número de años ofertado como garantía adicional extendida a los elementos instalados, hasta un máximo de 5 años adicionales

Dado que se trata de criterios objetivos la documentación para su valoración ha de incluirse en el sobre B, figurando en el Anexo IV-C de este Pliego los modelos para presentación de ofertas en estos apartados.


3. Mejoras a la oferta económica (60 puntos). La puntuación correspondiente a las mejoras propuestas de una oferta se realizará con arreglo a la siguiente fórmula:



siendo:

PM = Puntuación mejoras a la oferta económica

PPL = Puntuación número de puntos de luz adicionales

PAH = Puntuación por asunción de honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud

PACM = Puntuación por adecuación de centros de mando

- Mejora del número de puntos de luz ofertados (30 puntos) Consiste en la instalación de puntos de luz en zonas habilitadas para tal fin, no recogidas en el proyecto de ejecución de obras. Los puntos de luz ofertados cumplirán los requisitos técnicos recogidos en las prescripciones técnicas del proyecto, debiendo instalar las mismas luminarias en zonas objeto de proyecto y en zonas habilitadas para la realización de mejoras. Se valorará con arreglo al siguiente método y fórmula:




siendo:

PPL = Puntuación número de puntos de luz adicionales

n1 = número de luminarias adicionales tipo Ambiental Época (máx. 10 Uds.)

n2 = número de luminarias adicionales tipo Funcional Estilo (máx. 154 uds)

n5 = número de brazo mural adicional a sustituir (máx. 17)

Concepto
Cantidad
Precio
Total
Ud. Sustitución de luminaria existente de tecnología convencional por nueva Luminaria Ambiental Época de tecnología LED de 30W de potencia, flujo luminoso de 4200 lúmenes y temperatura de color blanco neutro 4000K, o equivalente en función de la vía y disposición de las luminarias; modelo Farol Villa BDP765 de Philips, Farol UraLED de Secom o similar, para soportes tipo columnas y brazos, seguridad clase II, protegido contra penetración de polvo, protegido contra chorros de agua, cristal en cubierta plana. IP65; incluido equipo electrónico programable de doble nivel, protección frente a sobretensión; desmontaje de luminaria existente, instalación y conexionado de nueva luminaria, adaptación al soporte existente en caso necesario y p.p. de pequeño material. Adaptación de luminaria en caso de posiblidad y buen estado con grupo óptico LED equivalente. Depósito en almacén de la luminaria sustituida y retirada de residuos al gestor autorizado correspondiente.
10
349,00
3.490,00 €
Ud. Sustitución de luminaria existente de tecnología convencional por nueva Luminaria Funcional Estilo de tecnología LED de 30W de potencia, flujo luminoso de 4200 lúmenes y temperatura de color blanco neutro 4000K, o equivalente en función de la vía y disposición de las luminarias; modelo tipo Iridium3 BGP381 de Philips, MileWide de Philips o similar, para soportes tipo brazos, seguridad clase II, protegido contra penetración de polvo, protegido contra chorros de agua, cristal en cubierta plana. IP65; incluido equipo electrónico programable de doble nivel, protección frente a sobretensión; desmontaje de luminaria existente, instalación y conexionado de nueva luminaria, adaptación al soporte existente en caso necesario y p.p. de pequeño material. Depósito en almacén de la luminaria sustituida y retirada de residuos al gestor autorizado correspondiente.
154
353,00
54.362,00 €
Ud. Sustitución de Brazo mural para pared para adecuación de luminaria tipo Led, modelo Villa IRVI71P o similar, de fundición de hierro acabado en pintura negra, totalmente instalado.
17
51,67
878,39 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES A PUNTOS DE LUZ
58.730,39 € (IVA NO INCLUIDO)


- Mejora por asunción de honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud (20 puntos) Asumir los honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa del proyecto y los honorarios correspondientes a la Coordinación de Seguridad y Salud se puntuará con un máximo de 20 puntos. Se valorará con arreglo al siguiente método y fórmula:


siendo:

PAH = Puntuación por asunción de honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud

HDF = 1 si el licitador asume el coste de los honorarios de Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra y 0 si no los asume

HCSS = 1 si el licitador asume el coste de los honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y 0 si no los asume

Concepto
Cantidad
Precio
Total
Ud. Honorarios correspondientes a Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras, por técnico titulado designado, del Proyecto "AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN", realizando todas las funciones de dirección facultativa en la obra, examinar los productos a emplear en obra, libro de órdenes, visitas de inspección, recepción de obra, etc.
1
4.974,59
4.974,59 €
Ud. Honorarios correspondientes a Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, por técnico titulado designado, del Proyecto "AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN", realizando todas las funciones de coordinación de seguridad salud en la obra, aprobación de documentos y planes de seguridad y salud, control del libro de incidencias, etc.
1
1.602,01
1.602,01 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES A DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
6.576,60 € (IVA NO INCLUIDO)

- Adecuación de centros de mando de alumbrado (10 puntos)

Consiste en la adecuación de los centros de mando de alumbrado existentes a la legislación vigente, así como la instalación de interruptores diferenciales de tipo rearmable, protección contra sobretensiones y rotulación de los centros de mando. Se valorará con arreglo al siguiente método y fórmula:

siendo:

PACM = Puntuación por adecuación de centros de mando

ACMA = 5 si el licitador se compromete a realizar la adecuación de centros de mando de alumbrado a legislación vigente y 0 en cualquier otro caso.

IDR = 2 si el licitador se compromete a instalar diferenciales rearmables en centros de mando de alumbrado y 0 en cualquier otro caso.

IS = 2 si el licitador se compromete a instalar elementos de protección contra sobretensiones en centros de mando de alumbrado y 0 en cualquier otro caso.

RCMA = 1 si el licitador se compromete a realizar la rotulación en centros de mando de alumbrado y 0 en cualquier otro caso.


4. Visita inicial (10 puntos). Se realizará visita previa a las instalaciones de alumbrado exterior del municipio con objeto de verificar el estado de los componentes de dicha instalación de alumbrado público (centros de mando, líneas, puestas a tierra, luminarias, tipo de lámpara).

En la visita previa se proporcionará información referente a los componentes de la instalación de alumbrado público de los centros de mando propuestos como zona para realización de mejoras a la oferta. Se valorará con 10 puntos la realización de la visita previa y con 0 puntos la no realización de dicha visita.


10.3. Documentación previa a la adjudicación

Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de 5 días presente la documentación siguiente, que podrá ser expedida, si así se indica en el Anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos:


a) Obligaciones Tributarias
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

- Certificación positiva, expedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.

- Certificación positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.


b) Obligaciones con la Seguridad Social

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva

El adjudicatario propuesto estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el adjudicatario en el plazo señalado en la cláusula 10.3 del presente pliego. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 TRLCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 95 a 102 TRLCSP y 55, 56 y 57 RCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos V-A, V-B, y V-C al presente pliego, en todo caso en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales o en las cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes, debiendo ser acreditada mediante el correspondiente resguardo.

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio.

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el Anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

f) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa adjudicataria vaya a intervenir en el proceso de subcontración en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.


10.4. Adjudicación del contrato

Una vez recibida la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la oferta económicamente más ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la licitadora excluida o candidatura descartada interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que las personas licitadoras o candidatas hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I-A.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas candidatas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas. Si éstas no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a las personas interesadas.


Cláusula 11. Formalización del contrato

Antes de la formalización del contrato, la adjudicataria deberá acreditar haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I-A. Asimismo, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a las licitadoras o candidatas, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras o candidatas. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. No obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantía provisional, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe indicado en el anexo I-A, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.


CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 12. Principio de riesgo y ventura



La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el artículo 215 TRLCSP.


Cláusula 13. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del de prescripciones técnicas particulares y proyecto adjunto, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la Administración al contratista a través, en su caso, del responsable del contrato. El contratista será responsable de la calidad de los bienes que entregue así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato.


Cláusula 14. Actuaciones previas al inicio de las obras

14.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo



El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serán descontados, en su caso, en la primera certificación.


14.2. Licencias, autorizaciones e impuestos

El contratista, por sí o como sustituto de la Administración, está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante.


14.3. Seguros

La persona contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras los seguros que, en su caso, se indiquen en el Anexo I.


14.4. Documentación técnica de los materiales a emplear

Todos los materiales que se utilicen en la licitación y para los cuales existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo, deberán satisfacer las que están en vigor en la fecha de su utilización, así como las que se establecen en las Prescripciones Técnicas definidas en el Proyecto de ejecución.

El contratista deberá aportar la siguiente documentación:

- Fichas cumplimentadas, así como los documentos acreditativos, incluidas en los anexos 1 y 2 del documento de "Requerimientos exigibles para Luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" publicada por el CEI y el IDAE del documento de revisado a 14.01.2014. Dichas fichas están incluidas en las Prescripciones Técnicas definidas en el Proyecto de ejecución.

- Fichas cumplimentadas, así como los documentos acreditativos, incluidas en el anexo 3 del documento de "Requerimientos exigibles para Luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" publicada por el CEI y el IDAE del documento de revisado a 14.01.2014. Dichas fichas están incluidas en las Prescripciones Técnicas definidas en el Proyecto de ejecución.

- El adjudicatario deberá realizar, previo a la formalización del contrato, un estudio o proyecto luminotécnico. Dicho estudio lumínico deberá contener un cálculo luminotécnico para cada zona de actuación del proyecto y un cálculo de la eficiencia energética para cada zona de actuación del proyecto. Se aportará planimetría actual y futura de las calles de actuación a elección del Ayuntamiento o Dirección Técnica, cumpliéndose en todo momento lo establecido con el REEIAE RD1890/2008 e ITCs.


Cláusula 15. Responsable del contrato

El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP.

La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de una persona responsable del contrato designada por el órgano de contratación, y que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista.

Con carácter general, serán funciones de la persona responsable del contrato, además de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.


Cláusula 16. Acta de comprobación de replanteo e inicio de obras

La comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse en un plazo no superior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.


Cláusula 17. Programa de trabajo

El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el plazo no superior a 3 días, contados desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del R.G.L.C.A.P., debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el Anexo I, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 2 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.


Cláusula 18. Dirección Facultativa de las obras

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra y, optativamente también, la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado sin la autorización del órgano de contratación.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

La dirección de las obras y el órgano de contratación, a través de persona designada al efecto, tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.


Cláusula 19. Prescripciones para la ejecución de las obras

19.1. Obligaciones laborales, sociales, económicas del contratista

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.


19.2. Señalización de obra

1. El adjudicatario vendrá obligado a realizar la publicidad, información y señalización sobre la subvención y financiación de la obra conforme determina el art. 30 de la Orden de 4 de febrero de 2009 (modificada por la de 7-12-2010) de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (BOJA 13-2-2009) por la que se establecen las bases del programa de incentivos para el desarrollo sostenible. Por tanto la adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución y un año más del cartel anunciador de la obra en el lugar determinado por el Ayuntamiento y la Dirección Facultativa, aparte de las placas explicativas permanentes de las actuaciones serán a cargo del contratista. Las dimensiones e información a mostrar en los citados elementos publicitarios deberán cumplir las especificaciones establecidas por la Agencia Andaluza de la Energía en su página Web (www.agenciaandaluzadelaenergia.es).

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.


19.3. Obligación de sigilo

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de resolución del contrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.


Cláusula 20. Subcontratación

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra. La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Si la persona contratista ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, ésta deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.


Cláusula 21. Plazos y penalidades

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en el Anexo I.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término del plazo final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

2. Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas penalidades.


Cláusula 22. Régimen de pagos

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados, que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 232 del TRLCSP y 147 y siguientes del RGLCAP.

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realización les haya encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.


Cláusula 23. Modificación del contrato de obras

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones, por razón de interés público, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas, conforme a lo dispuesto en el título V del libro I y el artículo 234 del TRLCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin la autorización expresa del órgano de contratación.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, elementos o puntos de luz, sin autorización previa del órgano de contratación, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos.


Cláusula 24. Recepción de las obras

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración.

b) Libro de Órdenes.

c) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios.

f) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Certificados de Instalación Eléctrica (CIE) registrado en la consejería competente, los proyectos de las instalaciones y el certificado OCA o memoria de la instalación, según el caso, para su legalización.

h) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe.

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: actualizar, bien retirando o reponiendo toda la cartelería a que se refiere la cláusula 17.2 sobre la publicidad, información y señalización de la obra.

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

Con independencia de las citadas comprobaciones, el contratista previamente a la recepción de las obras deberá entregar a la Administración esta documentación en el Anexo VII.


Cláusula 25. Certificación final de obras

De acuerdo con lo previsto en el artículo 235.2 del TR LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.


Cláusula 26. Plazo de garantía

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción y será el establecido en las Prescripciones Técnicas Particulares, que forman parte del proyecto de ejecución de la obra.

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá del concepto señalado en el artículo 100.d) TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de los bienes entregados y recibidos de conformidad por la Administración comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar al contratista que reponga los bienes inadecuados o a exigir su reparación si ésta resultase suficiente. En todo caso durante el plazo de garantía el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación dada a los bienes objeto del suministro.

En el supuesto de que el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de los bienes no serán suficientes para lograr aquel fin, podrá antes de finalizar el plazo de garantía rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando la Administración exenta de la obligación del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendrá derecho a la recuperación del precio satisfecho.


Cláusula 27. Liquidación de las obras

Transcurrido el plazo de garantía se redactará la correspondiente liquidación de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 del R.G.L.C.A.P.


Cláusula 28. Abonos de intereses de demora y costes de cobro

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando las fechas de expedición de las certificaciones incluidas en la cláusula 20, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los artículos 216 del TRLCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total y a los plazos parciales, así como los del ritmo de ejecución de las obras establecidas en el Programa de Trabajo aprobado por la Administración. A estos efectos se acompañará certificado de la Dirección Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administración.


Cláusula 29. Resolución del contrato

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñen en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.


d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa del órgano de contratación, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.


Cláusula 30. Devolución o cancelación de la garantía

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.

Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial.


CAPÍTULO IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN YJURISDICCIÓN COMPETENTE


Cláusula 31. Prerrogativas a la Administración

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar el contrato y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.


Cláusula 32. Jurisdicción Competente

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato administrativo, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas, se aprobó por la Junta De Gobierno Local en la Sesión del día 6 de Julio de 2015.-


Lubrín, 7 de Julio de 2015

LA SECRETARIA ACCIDENTAL-




































PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Expediente: JULIO 2015Localidad: LUBRÍN (Almería)
Título: AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN
Código CPV: 45316100-6 (Instalación de equipo de alumbrado exterior)
Presupuesto de licitación:
164.484,87 € (IVA excluido)
IVA:
34.541,82 €
Anualidades
Anualidad corriente:164.484,87 €IVA:34.541,82 €
Periodicidad de pago:Mensual: XTrimestral:Anual:
Plazo de ejecución en días naturales:30 días
Comprobación del replanteo:Máximo 5 días desde la formalización del contrato
Procedimiento de Adjudicación:

Constitución de la Mesa de contratación:
NEGOCIADO

SI
Tramitación del Expediente:Ordinaria: XUrgente:
Garantías
Provisional:No se exige
Definitiva:5% presupuesto de adjudicación
Plazo de garantía5 años
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación definitiva mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos: Si
Clasificación del Contratista:NO SE EXIGE
Penalidades (vid cláusula 19)
Por cumplimiento defectuoso:SI
Por incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato:SI
Subcontratación obligatoria:Lo admitido por Ley
Seguros:
Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO II-A
SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR


D. ___________________________________________ con residencia en ____________ provincia de _____________________ calle nº ____ según Documento Nacional de Identidad nº ______________________ en nombre, propio o de la empresa _____________________________________ que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Entidad Local contratante) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. (art. 56 del TRLCSP).



(Lugar, fecha y firma del proponente)

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO II-B
SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los siguientes criterios que se señalen:
1. Cuando en el PCAP y Anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se acreditará mediante la presentación de la misma, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

2.1. Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

2.2. Mediante la aportación de la siguiente documentación, correspondiente a los tres últimos años:
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
- Las cuentas anuales.
- Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación de la declaración anual de operaciones con terceros y declaración-resumen anual del IVA.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los siguientes
criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el 20% del importe del contrato.
- Si de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres últimos años es superior al triple del importe de la anualidad máxima del contrato.

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO III-A
SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SOLVENCIA TÉCNICA
En caso de que no se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

2. Mediante la presentación de una relación de obras, de presupuesto análogo, en el curso de los últimos cinco años. Dicha relación contendrá un mínimo de 5 obras y un máximo de diez.

A estos efectos, se entenderán como obras de presupuesto análogo aquellas cuyos presupuestos de ejecución material no sean inferiores en un 50% a la cantidad señalada en el Anexo I, como presupuesto de ejecución material de referencia de la obra.

En la citada relación se indicarán los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de ejecución material, superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecución y fecha de finalización de la obra o, en su caso, la indicación de que está en construcción. A estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderán como una única actuación, sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies.

Asimismo, las obras más importantes habrán de venir avaladas por certificados de buena ejecución, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

No se considerarán las obras que tengan una antigüedad superior a los 5 años.

El criterio de selección en base a la documentación presentada en el punto 2, será que las empresas deberán haber ejecutado, como mínimo, 5 obras de presupuesto análogo en los últimos cinco años.

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unión Europea, la solvencia técnica quedará acreditada aportando la documentación exigida en el punto 2, acompañando cada una de las obras relacionadas de un certificado, expedido por el promotor de la actuación, justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfacción.

Al tratarse de una obra que incluye labores de instalación en Baja Tensión, deberá adjuntarse la documentación acreditativa de que el personal encargado de la instalación dispone de las autorizaciones administrativas necesarias, para llevar a cabo tales tareas. Estar habilitada como empresa instaladora en Baja Tensión.

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO III-B
SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
REQUISITOS DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS CON CARÁCTER PERMANENTE A LA OBRA
Expediente: Localidad:
Título:




Técnicos asignados con carácter permanente a la obra:
Puesto y nº de personas
Titulación
Antigüedad
Experiencia
Años
Años
Años
Años
Años
Años

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN

ANEXO III-C
SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS A LOS TÉCNICOS ASIGNADOS CON CARÁCTER PERMANENTE A LA OBRA

D. __________________________________________ con Documento Nacional de Identidad nº ________________ y residencia en ____________________________ provincia de ________________ calle nº ______ declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa en el caso de que esta resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitación, ser ciertos los datos de su curriculum vitae para el puesto indicado a continuación:

PUESTO:
Titulación: Fecha de titulación:
Obra:
PEM: Superficie construida: m2
Promotor:
Destino del edificio:
Plazo de ejecución: mesesFecha de finalización:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este Anexo deberá presentarse para cada uno de los técnicos asignados con carácter permanente a la obra. El número de obras acreditadas será única y exclusivamente el requerido para cada puesto. Deben rellenarse todos los datos solicitados.


PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN

ANEXO III-D
SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA

D. ___________________________________________ con residencia en ____________ provincia de _____________________ calle nº ____ según Documento Nacional de Identidad nº ______________________ en nombre, propio o de la empresa _____________________________________ que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

Expediente:

Título:

Localidad:

De conformidad con lo establecido en la letra a), de la cláusula 9.2.2.1 del presente Pliego, presenta la siguiente solución técnica propuesta:

SOLUCIÓN PROPUESTA
Luminaria tipo Ambiental Época para columnas y brazos (30 W)
Marca
Modelo
Flujo lumínico (lm)
FHSinst
Eficacia luminaria (lm/W)
Vida útil (Horas)
Potencia nominal asignada (W)
Detalles constructivos
Adjuntar Ficha Técnica de producto
Materiales empleados
Posibilidad de reposición de componentes
Consumo total luminaria
Descripción:












LEDsNº de Leds
Marca
Modelo
Sistema alimentación (intensidad/ voltaje)
La luminaria cumple los requisitos exigidos en las Prescripciones Técnicas del Proyecto de ejecución
La solución propuesta cumple los niveles de iluminación definidos en el Proyecto de ejecución

SOLUCIÓN PROPUESTA
Luminaria tipo Funcional Estilo para brazos y báculos (30 W)
Marca
Modelo
Flujo lumínico (lm)
FHSinst
Eficacia luminaria (lm/W)
Vida útil (Horas)
Potencia nominal asignada (W)
Detalles constructivos
Adjuntar Ficha Técnica de producto
Materiales empleados
Posibilidad de reposición de componentes
Consumo total luminaria
Descripción:












LEDsNº de Leds
Marca
Modelo
Sistema alimentación (intensidad/ voltaje)
La luminaria cumple los requisitos exigidos en las Prescripciones Técnicas del Proyecto de ejecución
La solución propuesta cumple los niveles de iluminación definidos en el Proyecto de ejecución

SOLUCIÓN PROPUESTA
Luminaria tipo Funcional Estilo para brazos y báculos (60 W)
Marca
Modelo
Flujo lumínico (lm)
FHSinst
Eficacia luminaria (lm/W)
Vida útil (Horas)
Potencia nominal asignada (W)
Detalles constructivos
Adjuntar Ficha Técnica de producto
Materiales empleados
Posibilidad de reposición de componentes
Consumo total luminaria
Descripción:












LEDsNº de Leds
Marca
Modelo
Sistema alimentación (intensidad/ voltaje)
La luminaria cumple los requisitos exigidos en las Prescripciones Técnicas del Proyecto de ejecución
La solución propuesta cumple los niveles de iluminación definidos en el Proyecto de ejecución

SOLUCIÓN PROPUESTA
Luminaria tipo Baliza (30 W)
Marca
Modelo
Flujo lumínico (lm)
FHSinst
Eficacia luminaria (lm/W)
Vida útil (Horas)
Potencia nominal asignada (W)
Detalles constructivos
Adjuntar Ficha Técnica de producto
Materiales empleados
Posibilidad de reposición de componentes
Consumo total luminaria
Descripción:












LEDsNº de Leds
Marca
Modelo
Sistema alimentación (intensidad/ voltaje)
La luminaria cumple los requisitos exigidos en las Prescripciones Técnicas del Proyecto de ejecución
La solución propuesta cumple los niveles de iluminación definidos en el Proyecto de ejecución

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO IV-A
SOBRE 2
PROPUESTA DE MEJORAS

D/Dª ___________________________________________, con DNI número _____________ en nombre propio o en representación de ____________________________________ con CIF/NIF _______________, domicilio en ________________________________________________________ (localidad, provincia, calle y número), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra Expresar denominación y número del expediente.:

Expediente:

Título:

Localidad:

De conformidad con lo establecido en la letra a), de la cláusula 9.2.2.1 del presente Pliego, presenta la siguiente propuesta de mejoras sin repercusión económica:

MEJORA DEL NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ
Descripción de la mejora:


Número de luminarias adicionales tipo Ambiental Época (n1):
Número de luminarias adicionales tipo Funcional Estilo (n2):
Número de brazo mural adicional (n3):
MEJORA POR ASUNCIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Descripción de la mejora:



Asume honorarios correspondientes a Dirección Facultativa (HDF):
Si / No
Asume honorarios correspondientes a Coordinación de Seguridad y Salud (HCSS):
Si / No
MEJORA ADECUACIÓN DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO
Descripción de la mejora:


Asume Adecuación de centros de mando de alumbrado a legislación vigente (ACMA):
Si / No
Asume instalación de diferenciales rearmables en centros de mando de alumbrado (IDR):
Si / No
Asume instalación de elementos de protección contra sobretensiones en centros de mando de alumbrado (IS):
Si / No
Asume rotulación de centros de mando de alumbrado (R):
Si / No

(Lugar, fecha y firma del proponente)

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO IV-B
SOBRE 2 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª ___________________________________________, con DNI número _____________ en nombre propio o en representación de ____________________________________ con CIF/NIF _______________, domicilio en ________________________________________________________ (localidad, provincia, calle y número), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra Expresar denominación y número del expediente.:

Expediente:

Título:

Localidad:

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución de las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de _________________________ Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente de su ejecución. euros, más el correspondiente IVA a soportar por la Administración, que asciende a la cantidad de ___________________________________________ Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros correspondientes al IVA. euros.

El porcentaje de baja de la oferta es del _______%

Dicho importe incluye además todos tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO IV-C
SOBRE 2 - GARANTÍA ADICIONAL

D/Dª ___________________________________________, con DNI número _____________ en nombre propio o en representación de ____________________________________ con CIF/NIF _______________, domicilio en ________________________________________________________ (localidad, provincia, calle y número), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra Expresar denominación y número del expediente.:

Expediente:

Título:

Localidad:

Ofrece al Ayuntamiento de Lubrín, dentro del precio ofrecido y para todas las luminarias y sus componentes instalados en obra, una garantía adicional por encima de la de cinco años exigida, de ____ año/años La cifra a consignar será de 1, 2, 3, 4 ó 5 años..

(Lugar, fecha y firma)

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO V-A
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripción)

Don___________________ Nombre y apellidos, en representación de ___________________, NIF ___________________, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la ___________________ calle/plaza/avenida, código postal ___________________, localidad ___________________

PIGNORA a favor de: ___________________

Órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho público los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Número
valores
Emisión
(entidad
emisora),
clase de
valor y
fecha de
emisión
Código
valor
Referencia
del
Registro
Valor
nominal
unitario
Valor de
realización
de los
valores a
la fecha de
inscripción
_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

En virtud de lo dispuesto por: ___________________

Norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía, para responder de las obligaciones siguientes: ___________________

Detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato, contraídas por ___________________ Contratista o persona física o jurídica garantizada NIF ___________________ , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la ___________________ calle/plaza/avenida, código postal ___________________ , localidad ___________________ , por la cantidad de: ___________________

En letra y en cifra.

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

Nombre o razón social del pignorante

___________________

Firma/s. ___________________

Con mi intervención, el Notario

Firma. ___________________













Don ___________________, con DNI ___________________, en representación de ___________________

Entidad adherida encargada del registro contable, certifica la inscripción de la prenda,

En ___________________, a _______________ de ________________ de 20 _________

Fdo.: ___________________








































PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN

ANEXO V-B
MODELO DE AVAL

La entidad___________________ Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, CIF ___________________ , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ___________________ , en la ___________________ calle/plaza/avenida, CP ___________________ , y en su nombre ___________________ Nombre y apellidos de los apoderados, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA

A __________________ Nombre y apellidos o razón social del avalado, NIF/CIF ___________________, en virtud de lo dispuesto por ___________________ Norma/s y artículos/s que impone/n la constitución de esta garantía para responder de las obligaciones siguientes ___________________

Detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato, ante ___________________ Órgano administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público por importe de ___________________ En letra y en cifra euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento O en su caso, Órgano de contratación de ___________________, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de desarrollo.

El presente aval estará en vigor hasta que ___________________

Indicación del órgano de contratación o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con número ___________________

En ________________, a _______________ de _______________ de 20 _____________

Razón social de la entidad

___________________

Firma de los apoderados ___________________

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ___________________

PCAP AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LUBRÍN



ANEXO V-C
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número ___________________

La entidad aseguradora Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. ___________________ en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ___________________, calle ___________________, y CIF ___________________ debidamente representado por D. Nombre y apellidos del apoderado/s ___________________, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. ___________________, NIF/CIF ___________________, en concepto de tomador de seguro, ante Órgano de contratación. ___________________, en adelante asegurado, hasta el importe de Importe por el que se constituye el seguro.___________________

En cifra y letra euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.___________________, en concepto de garantía Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.

___________________, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Caución

Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía.


___________________ , o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En _______________, a _______________ de _________________ de _______________

Firma: ___________________

Asegurador

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EL SERVICIO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ___________________

PROVINCIA ___________________

FECHA ___________________ CÓDIGO ___________________



Mas información >>
Ayuntamiento de Lubrín (CIF: P-0405900-B)
Plaza de la Constitución, 1 - 04271 Lubrín (Almería)
Teléf.: 950.477.001 Fax: 950.477.208